编号:
建设工程分包谈判文件
工程名称:****滇东****项目-基础与主体工程
采购人:****
法定代表人或委托代理人签字:
经办人:王海叶联系电话:***********
谈判文件条款
*、工程概况及采购范围
*.*工程名称:****滇东****项目-基础与主体工程****
*.*工程地址:****省****市****县黄泥河镇
*.*承包方:****
*.*工程简介:
本工程为****滇东****项目工程。下设有**-**转运站、**-**转运站带式输送机栈桥、**-**转运站带式输送机栈桥、**-**转运站带式输送机栈桥、**-**转运站带式输送机栈桥、**-**转运站带式输送机栈桥、**-**转运站带式输送机栈桥、**-**转运站带式输送机栈桥、推煤机库、消防水炮水池及泵房、储煤场、采样间、电气楼、**转运站配电室、**转运站配电室、厂区硬化、综合管网等单位工程。
*.*本工程采用公开竞谈方式采购,采购范围:
(*)本次采购的是****滇东****项目工程。**-**转运站、**-**转运站带式输送机栈桥、**-**转运站带式输送机栈桥、**-**转运站带式输送机栈桥、**-**转运站带式输送机栈桥、推煤机库、消防水炮水池及泵房、储煤场、采样间、电气楼、**转运站配电室、**转运站配电室等工程的土建劳务施工,包括钢筋、模板、混凝土、脚手架等图纸范围内的全部劳务作业内容,详见施工图纸。
(*)安全文明施工包括:场区标识牌安装、施工洞口封堵、临边防护、安全通道、外防护、高处作业安全防护的设施;安全防护用品、工作面清扫、施工作业面内的文明施工;设备设施的保护和定时保养;现场垃圾的清理等(木工棚木屑垃圾清理、钢筋场废料清理、周转材料码放、场内砼废渣清理、按照标准化要求敷设电缆、厂区降尘等)。分包人严格按照文明工地及环保要求保持现场整洁有序,现场及生活区卫生由中标人负责。
承包人提供:工程所需钢筋、混凝土等组成实体的主要材料、模板、木方、钢管、扣件、跳板、临电**级箱、塔吊等大型****、安全网、安全帽、安全带由承包人提供;
分包人负责内容:工程所需的除承包人提供外的辅材、钢筋制安等辅助设备、住宿自理、*次倒运,安全防护、安全措施、环保要求、夜间施工、防火措施,安全文明施工,临电*级箱以下电缆、自备设备进出场,必要时的自备移动电源及相应临电系统、塔吊指挥。分包人应响应国家劳务实名制及中煤建安**处办〔****〕**号)实名制相关规定要求,接受关于施工分包管理的相关制度;分包作业人员的进出场、吃、培训、劳保用品(防护眼镜、手套等除承包人提供的外)、体检、施工作业人员的保险、疫情防疫及施工期间产生的所有赶工窝工等由分包人自行负责承担;分包人必须严格按照文明工地及环保要求保持现场整洁有序,现场及生活区卫生(含垃圾清运)由分包人负责;分包人响应并完全接受承包人在分包采购文件中对分包人的所有要求,分包人应恰当处理施工现场各方面关系,应充分考虑施工现场可能预见的各种情况。
本次采购分为*个标段,分别为:
*标段:**转运站、**转运站配电室、**转运站至**转运站带式输送机栈桥、**转运站、**转运站至**转运站带式输送机栈桥、**转运站、**转运站至**转运站带式输送机栈桥、**转运站、采样间、储煤场(北部)、电气楼。
*标段:推煤机库、消防水炮水池及泵房、**转运站、**转运站至**转运站带式输送机栈桥、储煤场(南部)、**转运站、**转运站至**转运站带式输送机栈桥。
同*个施工单位不能同时施工*个标段,最终确定*家分包商。
*、质量要求和商务条款要求
*.*工程质量要求:达到国家现行及地方的工程质量验收合格标准。
(*)必须提供自购材料出厂合格证、检验合格证及其他相关技术资料。按要求提供检验批、试验报告、材料复检报告等其它相关资料供甲方、监理、业主检查验收。
(*)工程*次验收合格率达到***%;
*.*商务要求
(*)工期要求:实际开工时间以承包方通知为准.
(*)报价方式:按综合单价方式报价。(提供*个点的增值税专用发票,分包人如超约定税率开具发票,所增加的税负由分包人自行承担)。
*.*工程款支付、结算方法:
(*)结算方法:执行承包方施工任务单,每月**日前依据承包方签发的施工任务单结算*次。
(*)进度款支付:根据承包人对工程任务清单的审核确认按期(月)支付,工程进度款按当期(月)已完进度的**%支付;承包人验收合格后付至分包人范围内结算价的**%,工程经发包人竣工验收合格后付至分包人最终结算价的**%,余款(工程价款的*%)为质量保修金,工程竣工验收合格满*年后无息支付。质量保修金到期后,分包人须持有承包人项目部或承包人质量管理部门出具的书面确认函才能申请提取。
工程进度款及最终结算价款以分包人开具合法有效的*%增值税专用发票为前提,否则不予支付。
分包人承诺接受的支付方式为:承兑、转账、电汇等。
*.分包人需积极配合分包工程的结算事宜,如分包工程结算需以发包人与承包人间结算为依据,分包人需积极配合确认,工程结算在承包人通过联系信息以短信、电联、书面送达等方式通知后**日内,分包人完成工程结算确认,逾期则视为分包人对工程结算认可。
*.因发包人、承包人、不可抗力等原因导致的工程停缓建,分包人不收取停、窝工费,并自愿放弃向发包人、承包人索赔的权利。
*、工期及安全文明要求
*.*工期要求:严格执行承包方编制的施工生产进度计划,开工日期以实际开工日期为准,遵照单位工程施工进度计划安排。要求分包人具备**小时作业能力及寒冬酷暑雨季情况下施工能力,必要时满足发包人**小时作业要求,并确保按发包人工期完工。
*.*安全文明施工:按照安全文明工地的标准及要求施工。严格按照文明工地及环保要求保持现场整洁有序,符合发包方及承包方标准要求,现场及生活区卫生由分包人负责。
*、报价要求
*.*报价依据:分包工程报价单及其自身能力。
*.*报价包含内容和费用:
*)提供*%增值税专用发票;*)各种保险费、劳保用品及加班所增加的费用;*)施工人员进出场费、食宿、培训费、劳保用品;*)施工现场内材料从堆放点至操作工作面的水平及垂直运输;*)人工费、辅材、临边防护用工、文明施工用工、安全防护用工等;*)与其他施工单位配合用工;*)达到中煤建安集团及中煤**处的安全质量标准化标准;*)劳务人员的进出场费、食宿、培训费、劳保用品,*)所有的施工资料及竣工资料。
报价已包含但不限于人工费、材料费(除承包人提供外)、机械费、临时设施费、措施费、机械进出场费、冬雨季施工费、*次搬运费、安全文明施工费、环境保护费、与其它分包单位的配合费、社会保障费、管理费、利润、税金、风险费用等*切费用。
分包人承诺以上价款已充分理解和完全知悉本合同所述项目的所有风险(包括但不限于采购资料与最终施工图设计存在的差异,工程量的变化,项目停缓建,合同执行期间设备、材料、人工等的价格变动等),由本合同所有相关风险因素引起的费用,分包人就此承诺放弃向承包人主张任何形式的索赔或权利要求。
*.*分包人在施工中应爱护采购人提供的各种机具和周转材料,如出现人为损坏按市场价赔偿。
*.*其他约定:(*)承包人所供材料中,模板周转*次,多周转*次单价上浮*元/**,少周转*次单价下浮*元/**、混凝土材料的消耗量不能超出*.*%,钢筋的消耗量不能超出*%;超出部分的费用由分包人承担,结算时按结算价直接从应付分包人的工程款中扣除;(*)钢管不得随意切割,如发现私自切割,每次每根按*米计算,按照市场价进行赔偿;每次浇筑前,需将工作面扣件清理干净,未按要求清理,*经检查发现,每个按照市场价进行赔偿;钢管使用后,应清除表面砼,并调直维修,分类码放;扣件使用后应补齐螺栓、维修、分类装袋码垛;钢管、扣件未按要求维护、维修、码放的,按进度款的*%直接从应付分包人的进度款中扣除;(*)业主方、发包人、监理对安全、质量、工期、文明施工的罚款,由分包人缴纳现金;承包人日常检查出安全、质量、工期、文明施工的问题,现场告知,依照相应规定细则进行罚款,结算任务单中直接扣除。
*、双方违约责任
*.*承包方违约:
承包人未能按照分包合同约定履行合同义务的,分包人可向承包人发出通知,要求承包人采取有效措施纠正违约行为,承包人应赔偿其违约行为给分包人造成的损失。
*.*、分包人违约:
(*)禁止转包和再分包
分包人转包或再分包承担违约责任:承包人有权立即解除合同,已支付工程款分包人应全部退回且分包人按合同总价款**%支付违约金并承担给承包人造成的损失。
(*)因分包人原因不能按照本合同约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工,每延迟*天分包人按合同总价款*‰支付违约金,违约金从应付工程款中直接扣除。工期延误超过*天,承包人有权解除合同,按已完工程量的**%支付工程价款。合同工期条款中对工期违约责任有特殊约定的,依照特殊约定执行。
(*)因分包人原因使工程质量达不到要求,分包人负责无偿返修或返工,并承担合同价款**%的违约金;如经修理或返工后仍不符合工程质量要求的,承包人有权解除合同,已支付工程款分包人应全部退回,工程款不予结算并承担合同总价款**%的违约责任以及承担造成的损失;如分包人拒绝改正,承包人有权解除合同,已支付工程款分包人应全部退回,工程款不予结算并承担合同总价款**%违约责任以及承担造成的损失,同时承包人有权另行调换施工队*重新施工,分包人承诺对该另行施工工程款认可并从分包人工程款中扣除,不足部分,承包人有权追索;因修理或返工造成延误,工期不予顺延。
(*)如因分包人情形引起诉讼、仲裁、行政诉讼、行政处罚等法律程序,将承包人列为当事人(包括被告、被申请人、第*人、被处罚人等情形),分包人应承担合同价款**%的违约责任并承担给承包人造成的损失,承包人有权从工程款中扣减,不足部分有权追索。
(*)第(*)条中分包人情形包括:①分包人违法分包、转包引起的诉讼或仲裁;②分包人存在挂靠以及其他情形引起的实际施工人进行诉讼;③分包人未及时支付报酬或用工不规范引起的劳动争议、提供劳务者受害责任等纠纷;④分包人欠付材料款、商砼款等未及时付款引起的纠纷;⑤分包人施工不规范引起的各类行政处罚;⑥包含但不限于上述列明等因分包人原因引起的纠纷情形。
(*)分包人承诺针对第(*)条、第(*)条情形,分包人积极采取措施处理,并承担承包人参与诉讼(仲裁)及衍生诉讼(仲裁)的诉讼(仲裁)费、律师费、保全费、鉴定费、保险费、差旅费等各项费用。
(*)施工过程中,分包人违反有关规定,未按照进度计划及安全、质量、文明施工等要求施工,造成质量低劣、材料浪费、进度滞后和损害承包人信誉的,承包人应处罚分包人***-*****元罚款,并限期整改,拒绝整改或整改无效,承包人有权单方终止合同,并依据合同,按照已完工程量的**%给分包人结算,承包人不承担分包人其它任何费用。
(*)分包人无故中途退场承担的违约责任:承包人有权解除合同,已支付工程款分包人应全部退回且分包人按合同总价款**%支付违约金并承担给承包人造成的损失。
(*)分包人违反合同中的约定,承担参照上述违约金的同时均应承担给承包人造成的损失,损失按实际计算。因分包人违反合同约定产生的款项,承包人有权从尚未向分包人支付的任何款项中予以扣除,不足部分仍由分包人承担,分包人对此无任何异议。
(**)本合同中约定的分包人应承担的其它违约条款。
*、其他
(*)分包人承诺遵守发包人、承包人、国家法律、业内标准对项目的安全、质量等规定,如分包人人员违反上述规定,由承包人项目部管理人员收集违反行为资料并直接开具罚单,罚单无需分包人盖章或签字即可生效,发生的罚金按承包人规定扣除。
(*)分包人对承包人承诺合同所有条款都已知悉并充分理解,并无异议。
*、谈判须知
*.*资格审查
有独立法人资格,提供营业执照、资质证书、安全生产许可证、法定代表人身份证明。
投标人应具备投标人应具备总承包*级及*级以上资质或者劳务不分专业不分等级资质。
有同类工程施工业绩。
投标人可自行联系现场人员踏勘现场,不再统*组织。
*.*投标文件应包括以下内容:
*.*.*投标函
*.*.*法定代表人身份证明
*.*.*劳动力计划表
*.*.*报价单
*.*.*分包商廉洁承诺书
*.*.*相似工程施工业绩
*.*采购人不设标底的,投标人不得以低于本企业成本价报价。
*.*投标有效期**天。
*.*投标文件要密封,须填写密封日期。
*、开标须知
*.*开标时,有下列情况之*的,应当作为无效投标文件,不得进入评标。
*.*.*投标文件未按照招标文件的要求予以密封或未按时送达的;
*.*.*投标文件内容不全,关键内容字迹模糊、无法辨认的。
*.*.*投标报价单没有加盖单位公章的.
*.*开标程序主持人宣布评标事项、评标小组成员及评标纪律;宣布评标办法;检验标书密封情况;依次宣读标书;评标。
*、履约保证金:
级数成交含税金额(*元)履约保证金缴纳比例(%)***-***(含****)*%****-***(含****)*%****以上*%注:采用差额定率累进法计算,例如:某分包合同,分包合同金额含税金额*****元,履约保证金缴纳数额为:*****%+(***-***)**%+(****-***)**%=*+**+**=***。此项费用在合同签订前缴纳,如不缴纳将纳入企业停用名单。级数成交含税金额(*元)履约保证金缴纳比例(%)***-***(含****)*%****-***(含****)*%****以上*%注:采用差额定率累进法计算,例如:某分包合同,分包合同金额含税金额*****元,履约保证金缴纳数额为:*****%+(***-***)**%+(****-***)**%=*+**+**=***。此项费用在合同签订前缴纳,如不缴纳将纳入企业停用名单。
*、评标方法
*.*评标委员会将按照规定,仅对在实质上响应谈判文件要求的投标文件进行详细评审和比较。
*.*本工程由谈判小组进行评标,按照“公正、科学、严谨”和“等价择优”的原则,综合评定后确定中标单位。
*.*评标标准
*.*.*评标办法:经评审的最低价中标评标法。
**、附件
附件*:投标函
附件*:相似业绩表
附件*:劳动力计划表
附件*:报价单
附件*:分包商廉洁承诺书
**、采购单位、地址、联系电话及联系人:
单位名称:****
单位地址:河北省邯郸市丛台区滏西北大街***号
电话:**********************
联系人:王海叶王振辉
**、日程安排:
采购文件领取截止时间:按中煤易购系统时间
采购文件领取地点:中煤易购系统
开标时间:定于****年*月**日上午**:**开标,投标人于****年*月**日上午**:**时之前将报价上传中煤易购系统,并将报价原件按要求邮寄至[地址:河北省邯郸市丛台区滏河北大街***号中煤第***工程处采购中心****(***********)收]。(报价单须加盖公章)
开标地点:中煤易购系统开标揭示
*、投标函
致:****
根据已收到你方工程项目****滇东****项目-基础与主体****工程采购文件,遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定,经踏勘现场和研究上述采购文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准及其他有关文件后,我方愿按采购文件规定进行报价。并按上述图纸、合同条款、工程建设标准的条件要求承包上述工程的施工,并承担任何质量缺陷保修责任,不进行转包。
*.我方已详细审核全部采购文件,包括修改文件(如有时)及有关附件。我方完全响应采购文件质量、安全、文明施工、秋收麦收人员保勤及付款条件等要求,保证有满足完成本工程的技术工种和各类人员质量和数量。
*.*旦我方中标,我方保证按谈判文件中规定的工期内完成施工,严格执行项目部编制的施工生产进度计划。同意合同相关条款。
*.我们同意在从规定的开标之日起**天的投标文件有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。在此期限届满之前,本投标书始终将对我方具有约束力,并随时接受中标。
*.在合同协议书正式签署生效之前,本投标函连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件,对双方具有约束力。
*.我们理解,你单位不接受低于成本价的投标。同时也理解,你单位不负担我们的任何投标费用。
*.如果我们在本投标文件有效期内撤回投标文件;或拒绝接受按投标人须知规定的对投标文件中细微偏差进行澄清与补正;或在接到中标通知书后的*天内未能或拒绝签订合同协议书。你单位有权另选中标单位。
投标人:
单位地址:
法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)
邮政编码:电话:传真:
开户银行名称:
开户银行账号:
开户银行地址:
日期:_____年__月__日
*、相似工程施工业绩
序号 |
工程名称 |
工程概况 |
合同金额(*元) |
合同工期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:附合同复印件(建安公司系统内工程可不附复印件)
*、法定代表人身份证明
投标人:
单位性质:
地址:
经营期限:
成立时间:年月日
姓名:性别:
年龄:职务:
系(投标单位名称)的法定代表人。
特此证明
(附:法定代表人身份证扫描件)
*、劳动力计划表
序号工种人数序号工种人数
*、报价单
项目名称:****滇东****项目-基础与主体工程
*、分包商廉洁承诺书
为维护公平竞争的市场秩序,我方自愿在参与贵方组织的商业往来活动中,加强有关人员廉洁从业管理,恪守商业道德,从源头预防和遏制违法、违规、违纪行为发生,特作以下承诺:
*、严格遵守国家有关法律法规,坚持诚实守信原则,恪守商业道德,规范商务人员
廉洁从业行为。
*、不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手,不在商业活动中提供虚假资料,损
害贵方合法权益。
*、不为贵方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。
*、不为贵方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。
*、不为贵方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。
*、不为贵方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出
国出境、旅游等提供方便。
*、不违反规定为贵方工作人员在我方相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务
等提供方便。
*、不利用非法手段向贵方工作人员打探有关涉及贵方的商业秘密、业务渠道等。
*、贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时,我方有配合提供证据、作证的义务。
*、未经贵方同意,我方不向任何新闻媒体、第*人述及有关贵方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。
我方自愿接受社会及贵方监督,如有违反约定,承诺及时对相关工作人员进行处分处理,并限期整改;如导致贵方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的,愿意按照双方约定赔付违约金,并列入永久禁入中煤市场黑名单;给贵方造成重大社会影响或重大经济损失的,同意解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同,暂停结算合同未支付款项,赔偿贵方遭受的经济损失,并列入永久禁入中煤市场黑名单。
承诺方:(盖章)
法定代表人:(签字)
地址:
电话:
年月日